Договор-оферта для юридических лиц и ИП

1.1. Договор заключается с момента поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика по счету, выставленному на основании заявки Заказчика и согласованного Технического задания (далее — ТЗ, форма ТЗ — в Приложении №1), а также присоединения к условиям Поручения (Приложение №2). 1.2. ТЗ согласовывается письменно или по электронной почте на основании формы на сайте Подрядчика либо по итогам интервью с Заказчиком. ТЗ — неотъемлемая часть Договора. 1.3. По запросу Заказчика Договор может быть продублирован в письменном виде или через ЭДО без изменения условий. 1.4. Акцептом оферты признается совокупность следующих действий, совершенных Заказчиком: 1.4.1. направление Подрядчику подписанного со своей стороны Приложения №2 (Поручение на обработку персональных данных) в виде скан-копии или электронного письма с корпоративного адреса, содержащего подтверждение присоединения к условиям Поручения; 1.4.2. внесение предоплаты в размере, указанном в счете; 1.4.3. согласование ТЗ (Приложение №1). При отсутствии выполненного п. 1.4.1 предоплата не считается акцептом, и договор не считается заключенным.

2.1. Подрядчик создает интернет-сайт по согласованному ТЗ, а Заказчик принимает результат и оплачивает работы. 2.2. Срок создания сайта зависит от типа и сложности проекта (лендинг — от 5 рабочих дней, бизнес-сайт — от 2 недель, интернет-магазин — от 3 недель, веб-платформа — от 4 недель), фиксируется в Приложении №1 (Техническое задание) и исчисляется с даты, когда выполнены оба условия: поступила предоплата и получены все материалы от Заказчика (тексты, изображения, логотипы, доступы). Если Заказчик задерживает материалы или согласования, срок сдвигается на время задержки. 2.2.1. При наличии уважительных причин (болезнь подрядчика или его сотрудников, сбой в работе оборудования, действия хостинг-провайдера, блокировки РКН, иные обстоятельства, не зависящие от подрядчика) срок выполнения работ может быть продлен на период действия таких причин, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней. Подрядчик уведомляет заказчика по электронной почте не позднее следующего рабочего дня. 2.3. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат. 2.4. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ в случае, если Заказчик не предоставил необходимые материалы (тексты, изображения, доступы, логины, пароли) в согласованном объеме. Срок работ возобновляется после получения материалов.

3.1. Стоимость услуг и применимый порядок налогообложения указываются в счёте. НДС предъявляется либо не предъявляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и налоговым статусом Подрядчика на дату совершения соответствующей операции. 3.2. Оплата: 50% предоплата при заключении Договора, 50% — перед передачей доступов и подписанием Акта. По соглашению Сторон возможна 100% предоплата. 3.3. Оплата — безналичная. Обязательство считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Подрядчика. 3.4. По желанию Заказчика Подрядчик за отдельную плату (указывается в счете) разрабатывает и размещает на сайте типовой проект Политики обработки персональных данных, а также форму согласия на обработку ПДн. Стоимость данной услуги не входит в базовую цену создания сайта, если иное не оговорено в ТЗ. 3.5. В платежном поручении при перечислении предоплаты (п. 3.2) Заказчик обязан указать назначение платежа, содержащее номер и дату Технического задания (ТЗ), согласованного в соответствии с п. 1.2. Например: «Предоплата 50% по договору-оферте от [дата], ТЗ №___ от [дата]». При отсутствии такого указания Подрядчик вправе по своему выбору: 3.5.1. зачесть поступившую сумму в счет оплаты по иным обязательствам Заказчика перед Подрядчиком (при их наличии); 3.5.2. вернуть платеж без исполнения договора, уведомив Заказчика по электронной почте; в этом случае договор считается незаключенным, предоплата не переходит в статус акцепта. Надлежащим исполнением обязанности по оплате считается поступление денежных средств на счет Подрядчика с корректным назначением платежа. 3.6. Перечень услуг, доступных к выбору, и порядок формирования стоимости определяются Приложением №3 к Договору. Расчет стоимости, формируемый конфигуратором (калькулятором) на сайте Подрядчика, носит предварительный характер; окончательная стоимость фиксируется в счете.

4.1. Заказчик передает материалы (тексты, изображения, логотипы, доступы) до начала работ. Состав материалов указан в ТЗ. Если Заказчик не предоставил какой-либо материал из перечня, Подрядчик вправе использовать собственные (типовые) изображения и тексты-заглушки, которые впоследствии заменяются по требованию Заказчика, но такая замена не является дополнительной работой и не сдвигает сроки. 4.2. Согласование дизайн-макета и тестовой версии — в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Подрядчика. Если в этот срок Заказчик не направил замечания, результат считается согласованным. 4.3. В стоимость включены: 2 раунда правок дизайна и 1 раунд правок после верстки. Дополнительные правки и доработки сверх ТЗ — по часовой ставке Подрядчика или по отдельному соглашению. 4.4. Если Заказчик не заказывает у Подрядчика разработку Политики обработки персональных данных (п. 3.4), он вправе предоставить собственный текст такой Политики не позднее чем за 2 рабочих дня до финальной передачи сайта. Подрядчик размещает предоставленный текст на сайте без изменений. Подрядчик не проверяет соответствие предоставленного Заказчиком текста законодательству и не несет ответственности за его содержание.

5.1. По завершении работ Подрядчик направляет ссылку на сайт и Акт сдачи-приемки по электронной почте или через ЭДО. 5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней Заказчик подписывает Акт либо направляет мотивированный отказ со ссылкой на конкретные пункты ТЗ. Общие формулировки («не нравится», «медленно») мотивированным отказом не считаются. 5.3. Если в указанный срок Акт не подписан и мотивированный отказ не направлен — работы считаются принятыми, Акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. 5.4. Финальный Акт подписывается после полной оплаты. Доступы, исходный код и база данных, за исключением объектов, указанных в п. 7.2, передаются Заказчику после поступления оставшейся оплаты. 5.5. По требованию Заказчика Стороны могут подписывать промежуточные акты выполненных работ (по этапам: согласование дизайн-макета, верстка, программирование). В этом случае порядок и сроки определяются дополнительным соглашением.

6.1. Гарантийный срок — 3 (три) месяца с даты подписания финального Акта. В этот период Подрядчик безвозмездно устраняет ошибки, возникшие по его вине. 6.2. Гарантия не распространяется на: изменения, внесенные Заказчиком или третьими лицами; несовместимость с новыми версиями браузеров/плагинов/ОС, не оговоренную в ТЗ; сбои хостинга, провайдеров и сторонних API; доработки и новый функционал. 6.3. Подрядчик не гарантирует бесперебойную, безошибочную и абсолютно защищенную работу сайта, отсутствие в нем уязвимостей, вирусов и вредоносного кода, появившихся после передачи сайта, а также пригодность сайта для достижения конкретных коммерческих целей Заказчика, прямо не зафиксированных в ТЗ. Гарантия распространяется только на устранение ошибок в созданном Подрядчиком коде и дизайне, возникших по вине Подрядчика. Работоспособность сайта зависит от факторов вне контроля Подрядчика (хостинг, домен, каналы связи, сторонние сервисы и API, действия Заказчика и третьих лиц, обновления браузеров и операционных систем), за которые Подрядчик ответственности не несет.

7.1. Исключительное право на сайт как на составное произведение переходит к Заказчику с момента полной оплаты. До этого Заказчик пользуется сайтом по простой (неисключительной) лицензии. 7.2. Подрядчик сохраняет права на ранее созданные библиотеки, модули, шаблоны и иные типовые наработки. Заказчик получает на них простую неисключительную лицензию в составе сайта без дополнительной оплаты; исходный код типовых наработок отдельно не передается. 7.3. До момента полной оплаты Подрядчик вправе размещать на сайте техническую информацию о себе (например, «разработка — Платформа24»), а также при задержке оплаты на срок более 10 рабочих дней — ограничить доступ к сайту (закрыть паролем или перенаправить на техническую страницу) до полного погашения задолженности. Ограничение доступа не является недостатком работ и не влечет ответственности подрядчика.

8.1. За просрочку по вине Подрядчика — неустойка 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% цены Договора. 8.2. За просрочку оплаты — неустойка 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10%. 8.3. Совокупная ответственность Подрядчика ограничена суммой фактически полученной оплаты по Договору. 8.4. За содержание любых материалов, предоставленных Заказчиком (тексты, изображения, видео, товарные знаки), а также за соблюдение законодательства о персональных данных, рекламе, авторских и смежных правах, о распространении информации, об иностранных агентах и иных обязательных требований при эксплуатации сайта после его передачи отвечает исключительно Заказчик. Подрядчик не обязан проверять законность и безопасность предоставленных Заказчиком материалов, а также соответствие созданного сайта специальным отраслевым требованиям (образование, медицина и т.п.), если такие требования не включены явным образом в ТЗ. 8.5. Если деятельность Заказчика подпадает под действие специальных требований к официальному сайту (образовательные, медицинские организации, МФЦ, СМИ, туроператоры и др.), Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика до согласования ТЗ. В случае невыполнения этого условия Подрядчик не несет ответственности за несоответствие сайта таким специальным требованиям. 8.6. Подрядчик не несет ответственности за упущенную выгоду Заказчика, а также за косвенные убытки (в том числе потерю деловой репутации, неполученные заявки, сбои в бизнес-процессах Заказчика). 8.7. Подрядчик гарантирует, что созданный им код и дизайн (за исключением материалов, предоставленных Заказчиком, а также общедоступных библиотек с открытой лицензией) не нарушают авторские и смежные права третьих лиц. В случае предъявления Заказчику претензий от третьих лиц именно по этим объектам, Подрядчик обязуется за свой счет устранить нарушение (заменить код или дизайн на аналогичный без нарушения) в разумный срок. 8.8. Заверения Заказчика (ст. 431.2 ГК РФ). Присоединяясь к Договору, Заказчик заверяет Подрядчика в том, что: (а) обладает необходимыми полномочиями и правоспособностью для заключения и исполнения Договора; (б) все переданные Подрядчику материалы принадлежат Заказчику либо используются им на законном основании, и их использование при создании сайта не нарушает прав и законных интересов третьих лиц; (в) предоставленные сведения являются достоверными и актуальными; (г) деятельность Заказчика и планируемое использование сайта соответствуют законодательству РФ. При недостоверности заверений Заказчик возмещает Подрядчику причиненные этим потери в соответствии с п. 8.9. 8.9. Возмещение потерь (ст. 406.1 ГК РФ). Заказчик обязуется возместить Подрядчику имущественные потери, возникшие в связи с: предъявлением третьими лицами, государственными органами или субъектами персональных данных претензий, исков и требований, а также наложением штрафов — если они вызваны содержанием предоставленных Заказчиком материалов, контентом сайта, нарушением Заказчиком прав третьих лиц, законодательства о персональных данных, рекламе, защите прав потребителей или иных обязательных требований при эксплуатации сайта после его передачи; а равно недостоверностью заверений по п. 8.8. Возмещению подлежат документально подтвержденные потери, включая суммы санкций, расходы на юридическую помощь и урегулирование.

9.1. В отношении персональных данных посетителей создаваемого сайта, цели обработки, состав данных и операции с которыми определяет Заказчик, Заказчик является оператором персональных данных. Подрядчик в случаях получения доступа к таким данным обрабатывает их по поручению Заказчика, на условиях Приложения №2. 9.2. Размещение Политики конфиденциальности. 9.2.1. По умолчанию (если Заказчик не заказал услугу по п. 3.4) Подрядчик не обязан разрабатывать и размещать Политику обработки ПДн. Заказчик самостоятельно размещает ее после приемки сайта, но до начала сбора любых персональных данных. 9.2.2. Если Заказчик заказал разработку типового проекта Политики (п. 3.4), Подрядчик включает ее в состав сайта (отдельная страница или ссылка в футере). Типовая Политика разрабатывается на основании сведений о процессах обработки ПДн, предоставленных Заказчиком. Подрядчик не несёт ответственности за несоответствия, вызванные неполнотой/недостоверностью предоставленных Заказчиком сведений либо изменением процессов после подготовки документа. 9.3. Поручение на обработку ПДн. Подрядчик обрабатывает ПДн, которые ему передает Заказчик (например, при тестировании сайта, загрузке контента), только в соответствии с Поручением (Приложение №2 к Договору). Подрядчик не использует ПДн в своих целях, не передает их третьим лицам без предварительного уведомления Заказчика и принимает меры по их защите согласно ст. 19 Закона о ПДн. 9.4. Обязанности Заказчика по идентификации. Заказчик обязуется разместить на своем официальном сайте информацию, обязательную в силу ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации...»: наименование, место нахождения, адрес и электронную почту для направления заявлений о нарушении авторских прав. Заказчик самостоятельно обеспечивает соблюдение запретов на распространение запрещенной информации. 9.5. Маркировка рекламы. Если Заказчик планирует размещать на своем сайте информацию, признаваемой рекламой и подлежащей маркировке в соответствии с законодательством РФ, он обязан обеспечить ее маркировку (пометка «реклама», сведения о рекламодателе, идентификатор) и передачу информации в Роскомнадзор через оператора рекламных данных. Подрядчик не несет ответственности за нарушение Заказчиком требований к рекламе. 9.6. Уничтожение ПДн после завершения работ. В течение 5 рабочих дней после подписания финального Акта Подрядчик удаляет все персональные данные, полученные от Заказчика или в процессе создания сайта, кроме тех, которые необходимы для исполнения гарантийных обязательств (срок хранения — не более гарантийного срока). По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет акт об уничтожении ПДн. 9.7. Смена паролей. Заказчик обязуется в течение 3 рабочих дней с момента получения доступов к сайту сменить все пароли администраторов, переданные Подрядчиком. Подрядчик не несет ответственности за последствия несанкционированного доступа, если пароли не были изменены Заказчиком.

10.1. Конфиденциальность. Стороны не разглашают информацию, полученную в рамках Договора, в течение 3 лет с момента его прекращения, кроме общедоступной и случаев, прямо предусмотренных законом. Конфиденциальной информацией признаются: Техническое задание, дизайн-макеты, исходные коды (до их передачи), коммерческие условия договора, доступы к серверам и админ-панелям. Подрядчик вправе включать в свое портфолио изображения созданного сайта без указания конкретных коммерческих данных Заказчика. 10.2. Форс-мажор. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы; срок исполнения сдвигается на период их действия. 10.3. Расторжение. Заказчик вправе отказаться от Договора, уведомив за 5 рабочих дней и оплатив фактически выполненные работы (ст. 717 ГК РФ). Подрядчик вправе отказаться при просрочке оплаты более 10 рабочих дней или повторной задержке материалов. 10.4. Споры. Применяется право РФ. Претензионный порядок обязателен: претензия направляется по электронной почте, срок ответа — 10 рабочих дней. Споры — в Арбитражном суде г. Москвы. 10.5. Электронный документооборот. Все уведомления, согласования, ТЗ и акты могут направляться по электронной почте. Стороны признают юридическую силу таких сообщений. Электронные адреса указаны в разделе 11 и в ТЗ. 10.6. Изменение оферты. Подрядчик вправе обновлять оферту; к каждому Договору применяется редакция, действовавшая на дату его заключения. Действующая редакция размещена на сайте Подрядчика. 10.7. Допустимое использование. Подрядчик вправе отказать в заключении Договора, приостановить выполнение работ либо отказаться от Договора в одностороннем порядке, если сайт создается или используется для размещения противоправного контента (в том числе экстремистских материалов, пропаганды насилия, порнографии, распространения вредоносного ПО, мошенничества, нарушения прав интеллектуальной собственности) либо если деятельность Заказчика противоречит законодательству РФ. Внесенная предоплата за фактически выполненные работы в этом случае возврату не подлежит. 10.8. Непереманивание персонала. В течение срока действия Договора и 12 (двенадцати) месяцев после его прекращения Заказчик обязуется не привлекать к работе работников и привлеченных специалистов Подрядчика, участвовавших в выполнении работ, без предварительного письменного согласия Подрядчика. При нарушении Заказчик уплачивает компенсацию в размере шестикратной среднемесячной стоимости услуг соответствующего специалиста, но не менее 300 000 рублей за каждого привлеченного специалиста. 10.9. Резервное копирование. После передачи сайта и доступов Заказчик самостоятельно обеспечивает резервное копирование сайта, баз данных и контента, если иное не предусмотрено выбранным тарифом поддержки (Приложение №3). Подрядчик не является хранителем проекта и не несет ответственности за утрату данных, произошедшую после передачи сайта Заказчику. 10.10. Уступка прав. Подрядчик вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с уведомлением Заказчика. Заказчик вправе уступать свои права только с предварительного письменного согласия Подрядчика. 10.11. Уведомления и ответственные лица. Стороны указывают в счете/ТЗ ответственных лиц и адреса электронной почты. Сообщение считается полученным в день его отправки на указанный адрес. При смене ответственного лица или адреса Сторона уведомляет другую не позднее чем за 2 рабочих дня. 10.12. Заключительные положения. Признание отдельного положения Договора недействительным не влечет недействительности остальных положений. Договор вместе с Приложениями и согласованным ТЗ составляет полное соглашение Сторон по его предмету. Положения о конфиденциальности (п. 10.1), правах на результаты (раздел 7), об ответственности и возмещении потерь (раздел 8), а также о непереманивании персонала (п. 10.8) сохраняют силу и после прекращения Договора.

ООО «Платформа24» ОГРН: 5177746034824 ИНН/КПП: 7719472781 / 771901001 Юридический адрес: 107023, г. Москва, пл. Семёновская, д. 1А, эт. 33, пом. XLII, ком. 6А Генеральный директор: Шургалин Е. Н. Банковские реквизиты: Банк: АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва Р/с: 40702810401300014866 БИК: 044525593 К/с: 30101810200000000593 Email: hello@webdesigner.ru